A.S.A CANAL SUPERIEUR DU VESEOU

Bonjour, Buongiorno, GutenTag, Good Day

Le 02 décembre 2023 :

L'ASA a émis un mandat de paiement pour régler une facture concernant la publication de son appel d'offres.

Notre budget 2023 a prévu une ligne budgétaire 623 de la nomenclature M14 , qui correspond à "Publicité , Annonces' de la section de fonctionnement.

Le mandat de paiement est bloqué par le SGC en charge de la gestion des collectivités publiques.

Le SGC exige que cette dépense soit affectée au poste 203 'Frais de recherche et d'études'.

Une délibération de l'ASA du 14 novembre 2023 a été prise pour virer le montant de la facture du poste 623 au poste 203.

Le SGC indique que cela déséquilibre le budget.

Qui peut nous donner une solution à ce blocage comptable?

N'hésitez pas à nous la donner à canalasa06@gmail.com.

Le 25 novembre 2023 :

On a totalement oublié de fêter les 20 ans du site Web de l'ASA

Pour mémoire, il a été créé sur une plateforme LYCOS en 2003, rachetée par STRATO en 2008.

Lorsqu'on annonce 20 ans, on a du mal à s'imaginer que tant d'années se soient écoulées. Ce site est une mémoire de l'ASA du Canal du Véséou Supérieur.

Aujourd'hui, il convient de noter qu'il est TRES DIFFICILE, de supporter la charge de travail liée à la gestion comptable, depuis la dématérialisation des documents au détriment du temps à consacrer à la mise à jour du site et à trouver des solutions techniques pour assurer un bon fonctionnement du canal.

Les membres du bureau de l'ASA sont des bénévoles.

Ils doivent en priorité assurer l'entretien, l'exploitation, exécuter des travaux complémentaires de grosses réparations, d'amélioration, ou d'extension qui peuvent être utiles.

Or la lourdeur administrative "plombe" son activité principale.

On peut demander à notre administration d'être à l'écoute des ASAs et à les aider à gérer le patrimoine français.

Le 20 novembre 2023 :

La date du 17 novembre , date limite de la réception des dossiers des entreprises concernant notre appel d'offres a été atteinte.

Prochainement, une commission se réunira pour examiner les différentes propositions.

En parallèle, il a été décidé de contacter la Préfecture pour nous aider à traiter notre sinistre, lié à la tempête ALINE.

Pour rappel, une partie de la parcelle F753 du secteur du Cougnas de la commune de Belvédère, dans laquelle les tubes du canal sont enterrés, s'est effondrée.

La commune de Belvédère figure dans l'arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle.

Actuellement, les services sont très sollicités.

Le 11 novembre 2023 :

Nous tenons à remercier Martine , membre du bureau qui a pris les photos du canal dans les secteurs St Augustiin et Ibac .

A la suite des dégâts causés dans le secteur du Cougnas, effondrement d'une partie de la parcelle F753, mettant en péril les tubes enterrés, on pouvait supposer que la zone St Augustin se soit fragilisée.

ci-dessous, une photo de la parcelle F753, montrant le canal au bord du ravin.

ci-dessous les tubes St Augustin intactes , ainsi que la bâche de protection

L'ouvrage installé dans le secteur IBAC ne présente pas de dégradations.

Le passage du vallon St Augustin , les tubes entre St Augustin & Ibac sont également intactes.

Le 03 novembre 2023 :

le président a constaté un glissement d'une partie de la parcelle F-06 753, secteur Cougnas, commune de Belvédère 06450, abritant les tubes enterrés du canal.

Il a été provoqué par la forte pression des eaux de la Gordolasque, gonflée par les précipitations de la tempête ALINE.

La Gordolasque s'est transformée en une véritable catapulte, en déplaçant et en envoyant des rochers et des troncs d'arbres contre le pied de la parcelle; déstabilisant une grande partie de celle-ci.

Les tubes enterrés, constituant le canal, risquent d'être emportés aux prochaines pluies.

Le 29 octobre 2023 :

Publication de l'annonce légale de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DU VESEOU SUPÉRIEUR.

(TRIBUNE BULLETIN CÔTE D'AZUR N° 1220 du vendredi 27 octobre 2023).

Avis de consultation en vue de la passation d'un marché à procédure adaptée (Art.28 code des Marchés Publics)
Nom et adresse de l'organisme qui passe le marché :

ASA du Canal du Véséou chez M. Bibiano Sylvain Route de Flaut 06450 Bollène Vésubie
Objet : Réaménagement du Canal du Véséou Supérieur
Lot METALLERIE et lot TRAVAUX par tranche
Lieu des travaux : Belvédère 06450 Alpes Maritimes.
Date de limite de fin des travaux :
01 juillet 2024 fixée par la date limite des versements des subventions.
Renseignements administratifs et techniques (demande des dossiers, Réception des offres)
S'adresser par courriel canalasa06@gmail.com ou à ASA du Canal du Véséou , Mairie de Belvédère Place Colonel Baldoni 06450 Belvédère

Date de limite de réception des offres : 17 novembre 2023 18H00
Date de l'envoi de l'avis à la publication : 26 octobre 2023

Le 24 octobre 2023 :

Nous tenons à remercier l'auteur des photos de la prise d'eau du canal du Véséou Supérieur.

La dépression Aline a transformé la Gordolasque en un véritable torrent en furie.

Quelques photos de la Gordolasque et de la prise d'eau, (au moins un jour après la vigilance rouge)

Après la remise en état de la prise en 2023, en raison de la tempête ALEX de 2020, on pouvait craindre d'importants dégâts.

Heureusement, la vanne de dérivation avait été relevée pour que l'eau de la Gordolasque ne pénètre pas dans le bassin tranquillisateur pour la période hivernale.

La structure n'a pas été endommagée.

Par contre, on constate que le bassin est encombré de pierres , de sable, de limon.

ci-dessous, le schéma de la prise d'eau du canal du Véséou Supérieur.

Le 15 octobre 2023 :

En raison des fuites situées dans la zone COSTA, canal surplombant le pont du Véséou (Les Ragias), l'écoulement de l'eau est insuffisant.

L'arrêt de l'alimentation de la Gordolasque à la prise d'eau a été décidé pour stopper les perditions, créant une fragilisation de la base du canal en béton.

Le 09 octobre 2023 :

Ce lundi 09 octobre, le président s'est rendu sur le canal, entre les éboulis et la piste.

Dans un tunnel, l'eau rentre bien, par contre , elle en sort très peu.

Il souhaite l'intervention d'une personne de petite corpulence équpée de bottes et d'une lampe pour identifier le problème dans ce tunnel d'une longueur de 7 à 8 mètres.

Ce weekend, une équipe a été effectué un nettoyage.

Le 07 octobre 2023 :

Un sinistre a été constaté par le président au niveau des Eboulis, privant l'écoulement de l'eau du canal.

Il convient de faire du mortier pour profiter de l'eau du canal en ce mois d'octobre.

Une coupure à la calanque peut s'opérer, en effet, les fuites sont en aval, c'est à dire entre les éboulis et la piste d'accès.

Pour cela, le président souhaite l'intervention de 3 ou 4 bénévoles.

Il se charge du transport des sacs de mélange de ciment avec du sable et d'autres composants.

Lundi, le président se rendra sur place pour prendre des photos pour situer plus précisément la zone concernée.

En effet, des nombreuses fuites ont été identifiées.

Le 05 octobre 2023 :

Constatant une fuite au niveau des éboulis au dessus du pont du Véséou (lieu-dit COSTA), il a été décidé d'ajouter au CCTP des travaux, la pose de 50 ml de tuyaux.

L'accès au canal est facilité par la présence d'une piste.

Des photos de la zone seront prises pour les insérer dans le document plans des travaux.

Le 23 septembre 2023 :

Une réunion des membres du bureau a été organisée par M. Bibiano Sylvain, président de l'ASA du Canal du Véséou Supérieur.

Un examen du dossier des travaux Cougnas & Candoulente à réaliser pour bénéficier des subventions de l'Europe le FEADER et la Région PACA a été effectué.

Seuls les lots permettant une réelle économie d'eau ont été retenus : à savoir la réfection de la vanne de régularisation et la pose de tubes en PVC.

Une équipe se charge de vérifier les longueurs de tubes à insérer dans le canal bétonné qui présente des fuites en tenant compte des trappes de visite pour retirer les bouchons.

Les dossiers CCTP ont été réalisés en 2018, un contrôle doit être fait pour lancer un appel d'offres.

Date d'échéance = 01 octobre 2023

Les travaux doivent être terminés avant le 01 juillet 2024, le versement des subventions exige que le règlement de la dernière facture soit envoyé au FEADER et Régions PACA avant le 31 décembre 2024.

Une annonce d'avis de consultation en vue de la passation d'un marché à procédure adaptée sera adressée à Avenir Côte Azur. .

Le 15 septembre 2023 :

Comme annoncé dans le courrier Préfet daté du 5 mai 2023, la DDTM06 organise une réunion multi-partenariale relative aux canaux d'irrigation de la Gordolasque, le mercredi 27 septembre 2023 à 10h30 à la mairie de Belvédère.

Au vu des enjeux et problématiques, DDTM (Direction Départemental Territoire et de la Mer) propose que cet échange puisse associer les services de l’État, l'OFB, l'Agence de l'eau, le SMIAGE, la Fédération de pêche des Alpes-Maritimes, la Chambre d'agriculture, la mairie de Belvédère, les associations d'irrigants constituées, la Métropole Nice Côte d'Azur, et EDF.

Cette réunion aura pour objectifs de faire un premier retour d'expérience sur la saison de sécheresse 2023, et d'identifier les actions structurelles à mettre en œuvre sur ce secteur dans les prochains mois.

Le 03 septembre 2023 :

L'aspect positif de l'irrigation est l'assurance pour les éleveurs de préserver des zones de plantes herbacées en période estivale, malgré les mois de juillet et d'août très chauds .

Une photo du canal principale prise le 02 septembre au Véséou.

Le 22 août 2023 :

L'association AMONT organise une présentation sur l'histoire des canaux du village de Belvédère de la vallée de la Vésubie, le vendredi 25 août 2023 à 18h00 , salle de la mairie.

La conférence est faite par madame Meriam NEU qui a constitué un dossier complet sur l'existence des canaux d'irrigation de la commune de Belvédère.

En 2023, la canicule impacte directement la vie des êtres humains, mais, on tend à oublier la souffrance de la faune et de la flore.

On constate la présence des chevreuils, des biches, des renards à proximité du canal ouvert.

Que se passerait -il si les animaux ne disposaient plus de cette eau?

Le 09 août 2023 :

C'est la période des congés, cependant, nous vous demandons, les propriétaires de l'ASA, d'être vigilants.

Dès que vous constatez un bouchon, vous êtes tenus de retirer les détritus (feuilles, branches..) qui encombrent le lit du canal.

Le bon fonctionnement du canal repose sur votre vigilance.

Merci à toutes et tous

Passez de bonnes vacances.

Le 30 juillet 2023 :

L'ASA a transmis le bordereau de titre N°4 d'un montant de 46300 euros ainsi que le mandat N°11 d'un montant de 50 euros.

Ces documents comptables correspondent à l'enregistrement du versement de l'avance sur subvention du CA-PCA et le paiement de frais de dossier.

Il s'agit d'écritures comptables , les opérations financières ont été réellement effectuées en mars 2023.

L'enregistrement comptable est réalisé sur la plateforme HELIOS , via le centre de gestion du Plan du Var, avec l'assistance de la mairie de Roquebillière.

Le 19 juillet 2023 :

M. Le Président, Monsieur Sylvain BIBIANO s'est rendu sur le canal , le 16 juillet au matin, à la calanque.

Il a constaté que le débit est moyen et un peu plus loin beaucoup moins.

Il en a déduit qu'un bouchon s'était constitué dans un sous terrain.

Il a demandé l'aide de bénévoles pour analyser le problème et faire une visite sur tout le long du canal.

N'hésitez pas à vous signaler à canalasa06@gmail.com

Le 12 juillet 2023 :

L'avis de paiement de la cotisation annuelle de l'ASA du Canal du Véséou Supérieur a été envoyé à chaque propriétaire du périmètre du canal d'irrigation.

Vous pouvez la régler :

par virement bancaire, l'IBAN du centre des impôts est indiqué au dos de l'avis,

par chèque.

Quelque soit le mode de paiement, il ne faut pas oublier de mentionner la référence de la cotisation 43800-2023-N° figurant sur l'avis.

Nous vous demandons d'effectuer le règlement au plus tôt, sinon une relance vous sera envoyée avec un risque d'une pénalité.

Le 09 juillet 2023 :

La réunion sans la présence des représentants de la DDTM à l'initiative de M. Paul Burro, maire de Belvédère a permis d'examiner la correspondance de la préfecture des Alpes Maritimes.

Etaient présents les président(e) des entités suivantes :

Canal du Camp Millo

Canal des Adrès supérieur

Canal St Julien

Canal Berlessa

Canal des Aguilles

Canal du Véséou Supérieur

Il a été question, essentiellement, de la liste des documents à constituer.

Elle sera remise à la DDTM lors d'une prochaine réunion à la Préfecture ou à la mairie de Belvédère.

On a appris que des canaux ont un rôle majeur en fournissant de l'eau à des habitations de la Gordolasque, dépourvues d'un réseau d'eau potable.

Normalement, une rencontre avec la DDTM est prévue avant la fin du mois de juillet , un jour ouvré, de préférence , à la mairie de Belvédère, avec un représentant des communes du canton de Roquebillière.

En effet, des canaux d'irrigation alimentent des parcelles des propriétaires des trois communes.

Le 07 juillet 2023 :

Nouvelle importante :

Réunion des président(e)s des canaux d'irrigation ayant un captage dans la Gordolasque à la mairie de Belvédère le samedi 08 juillet à 11h00, salle du conseil municipal, à l'issue de la convocation de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).

Extrait de la correspondance de la DDTM.

Dans le cadre de l'axe N°4 (Protection des Milieux', la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes pilote un recensement et une régularisation des canaux d'irrigation en lien avec ses partenaires techniques, à savoir l'Office français de la biodiversité et la Fédération de la pêche des Alpes Maritimes, les prélèvements induits par ces canaux, pour des usages en majorité domestiques ( arrosage de jardins privés) impactent les milieux naturels, en particulier en période estivale et se font au détriment d'irrigants professionnels également raccordés à ces ouvrages historiques.

La DDTM a donc pour objectif de régulariser les prélèvements associés à ces ouvrages, en fonction de la disponibilité de la ressource et des besoins des milieux naturels, au bénéfice d'irrigants professionnels le cas échéant'

Le 30 juin 2023 :

Bonne nouvelle :

Nous avons constaté sur la plateforme HELIOS la réalisation des ordres de paiements :

Le remboursement anticipé du prêt auprès du CA-PCA d'un montant de 46300 euros et les intérêts dus au 30 juin 2023 d'un montant de 118.90 euros.

Les étapes comptables du projet d'investissement concernant la remise en état de la prise d'eau du canal du Véséou Supérieur ont été les suivantes :

Paiement des 3 factures d'un montant global de 76299.60 euros,

Enregistrement d'un prêt (avance sur subvention) d'un montant de 46300 euros,

Paiement des intérêts du prêt = 405.13 + 118.90 euros,

Versement de la subvention du Département Alpes Maritimes d'un montant de 50864 euros,

Remboursement anticipé du prêt (46300 euros) au Crédit Agricole Provence Côte Azur

Nous tenons à remercier le centre de gestion du Plan du Var pour le dénouement de ces deux opérations en respectant la date butoir du 30/06/2023.

Autre sujet :

Nous rappelons que tous les propriétaires doivent s'assurer du bon fonctionnement du canal d'irrigation.

Des orages sont annoncés, la création de bouchons , liés à la présence de feuilles, de branches peut survenir.

Soyons vigilants.

Le 27 juin 2023 :

L'ASA a transmis au Centre de Gestion du Plan du Var deux mandats :

N°09 Remboursement anticipé de l'avance sur subvention du Crédit Agricole Provence Côte Azur d'un montant de 46300 euros (code budget 1641)

N°10 Paiement des intérêts restant dus d'un montant de 118.90 euros

( date de l'arrêté le 30/06/023) (code budget = 66111)

Nous remercions la mairie de Roquebillière pour la saisie des mandats sur la plateforme HELIOS et l'aide apportée aux échanges avec le centre de gestion du Plan du Var.

Ces opérations ont été initiées à la suite de l'enregistrement comptable du versement de la subvention du Département des Alpes Maritimes.

Nous remercions le Département des Alpes Maritimes, son Président monsieur Charles-Ange GINESY et monsieur Le Député de la 1ère circonscription des Alpes Maritimes , monsieur Eric CIOTTI pour nous avoir soutenu moralement et financièrement à la réalisation du projet de la remise en état de la prise d'eau de notre canal d'irrigation.

Le 19 juin 2023 :

Le Président de l'ASA, M. Bibiano Sylvain a reçu la notification de versement de la subvention accordée à l'ASA suite à la réalisation et au paiement des travaux de la remise en état de la prise d'eau.

Le virement est effectué sur un compte de la banque de France du Centre de gestion du Plan du Var.

En considérant la multitude des opérations créditrices sur ce compte, l'ASA a alerté le service en charge des recettes pour qu'il puisse identifier ce virement et le positionner sur le compte 43800 de l'ASA.

L'ASA doit rembourser au plus tôt l'avance d'un montant de 46300 euros du Crédit Agricole Provence Côte Azur.

Le 11 juin 2023 :

La chargée de notre dossier de la direction de l'attractivité Territoriale du Département des Alpes-Maritimes a bien enregistrée notre demande de versement de la subvention.

Rappel :

Le canal d'irrigation est en service, tout propriétaire de l'ASA doit s'assurer de son bon fonctionnement.

Il est de sa responsabilité de surveiller l'écoulement de l'eau en retirant tout obstacle, tout détritus même mineur du canal.

Il est de son devoir qu'aucun bouchon ne vient faire embâcle à la bonne progression de l'eau d'irrigation.

Cette vigilance est accrue en période d'orages.

Le 05 juin 2023 :

Nous avons envoyé par courriel notre demande de versement de notre subvention accordée par le Département des Alpes Maritimes à sa Direction de l’attractivité territoriale.

Elle a été accompagnée d'un certificat de paiement des factures émis par le centre de gestion comptable du Plan du Var.

Nous tenons à remercier son responsable qui a constitué et signé le certificat ; le jour même de notre demande.

Nous comptons sur le versement de 80% de la dépense globale d'un montant HT 63 583 euros , soit 76 299.60 euros en TTC pour rembourser au plus tôt le prêt du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur d'un montant de 46 300 euros (405.13 euros en intérêts trimestriels).

Le 01 juin 2023 :

Le mandat N° 07 alloué au paiement de la dernière facture de l'entreprise en charge de la remise en état de la prise d'eau devrait être traité par le centre de gestion du Plan du Var.

Il s'avère que le paiement a été retardé en raison d'un ordre de service mentionnant le montant des travaux exprimé en euros (76 300 euros sans centimes) et le montant global des trois factures donnant 76299.60 euros (présence des centimes , TVA).

Un écart de 40 centimes à justifier.

La lourdeur administrative engendre des retards de traitement, de nombreux échanges entre les parties ( l'ASA, L'entreprise et le centre de gestion)

Cette situation n'est pas simple à vivre par les bénévoles de l'ASA.

Le 25 mai 2023 :

L'ouverture du canal a été effectuée le mardi 23 mai 2023.

Le budget présenté en assemblée générale du 22 avril 2023 à la mairie de Belvédère est donné à l'onglet Délibération & Budget 2023

Le 11 mai 2023 :

La journée du curage du samedi 06 mai a permis d'avancer dans le nettoyage du canal, cependant, il reste encore de nombreux endroits à faire; Un exemple (et ce n'est pas le seul).

Un bouchon a été identifié dans le déversoir, à la proximité de la croix des trois communes Belvédère, Bollène/Vésubie et Roquebillière

Nouveau rendez -vous du13 mai 2023

Le lieu de rassemblement est situé sur le chemin de Flaut, à 300 mètres du panneau d’affichage du Véséou, tenu par la commune de Belvédère, en direction Belvédère.

Encore un effort à fournir pour une remise en service du canal.

Autre point :

Les documents suivants

Le compte administratif 2022

La délibération du 03 mai 2023 approuvant le compte administratif 2022, le budget 2023, le virement de 2000 euros au 1068

Le budget 2023

Le PV de l'assemblée générale du 22 avril 2023

ont été déposés en trois exemplaires au service des affaires juridiques et de la légalité de la Préfecture des Alpes Maritimes.

On peut remercier les membres du bureau pour leur travail efficace.

Le 30 avril 2023 :

Les journées du curage ont été fixées lors de l'assemblée générale du 22 avril 2023.

06 mai 2023

13 mai 2023

Le lieu du rendez-vous est situé sur le chemin de Flaut, à 300 mètres du panneau d’affichage du Véséou, tenu par la commune de Belvédère, en direction Belvédère.

Une visite du canal a permis d’identifier des travaux d’urgence, à savoir,

- Remplacement d’un tube de 6 m

- Colmater des fissures

- Retirer des racines qui ont envahi des tubes au niveau des jonctions.

Déjà, un premier nettoyage du déversoir a été effectué :

Des photos de la zone :

Le 16 avril 2023 :

La vanne de fermeture est réparée, un essai a été effectué pour vérifier son bon fonctionnement.

ci dessous une photo

Le 10 avril 2023 :

L'ASA du Canal du Véséou supérieur organise son assemblée générale le 22 avril 2023 à 16h30 à la mairie de Belvédère Alpes Maritimes.
Les différents points à aborder sont :

Rapport financier :

Cotisations en 2022 & Compte Administratif 2022

Rapport des travaux 2022

Ce qui a été réalisé en 2022, en particulier le curage

Budget 2023 : approbation des sections fonctionnement & investissement

Un point sur la dématérialisation des documents comptables, imposée par la trésorerie,

Journées du curage : 06 mai 2023, 13 mai 2023 à 07h30 au Véséou

Décisions à prendre :

Réaménagement des secteurs Cougnas & Candoulente datant de l’AG de 2018

Elections

Le 25 mars 2023 :

ci dessous des photos prises par le président de l'ASA

il s'agit du chantier "remise en état de la prise d'eau du canal".

Le 23 mars 2023 :

Les travaux de la prise d'eau avancent.

les points suivants ont été réalisés :

Réfection du soutènement de la barre

Déblaiement et débouchage de la prise

Création d’une passe à poissons permettant aux poissons de franchir la barre

Renforcement de la prise, le décaissage, la réalisation d’enrochement bétonné

Le 11 mars 2023 :

Ces dernières semaines, l'ASA a actualisé son état parcellaire pour en définir le rôle des eaux 2023.

En effet, des événements de la vie comme le décès d'un propriétaire, la vente partielle ou totale de parcelles, le découpage de parcelles impliquent une mise à jour du périmètre de l'ASA.

En sachant qu'il reste inchangé en superficie, par contre, les noms des propriétaires changent.

Cette année, le nombre de propriétaires est 100. Une augmentation est liée au découpage de parcelles et une affectation à deux ou plus personnes.

L'ASA tient à remercier le service de l'urbanisme des communes de Belvédère et de la Bollène Vésubie pour leur réactivité , leur collaboration sans faille.

Normalement, en cas de vente d'un bien, l'appartenance des parcelles au périmètre doit être notifiée à l'acheteur.

L'ASA transmettra prochainement un document intitulé 'Droit d'arrosage' à ces nouveaux détenteurs de parcelles du périmètre.

Le 03 mars 2023 :

Comme nous l'avions annoncé, les travaux de la remise en état de la prise d'eau ont bien commencé.

Un ordre de service entre l'ASA et l'Entreprise BTP a été signé en janvier 2023, pour que ce projet soit lancé.

Pour faire face aux dépenses de location des engins; un mandat de paiement d'un montant de 22890 euros a été signé par le président et a été transmis au Centre de Gestion du Plan du Var pour son paiement.

Il s'agit d'un acompte sur la facture globale.

L'ASA a remercié le responsable du centre pour le traitement du règlement.

Le 17 février 2023 :

C'est parti , les travaux de la remise en état de la prise d'eau du Canal d'irrigation sont lancés.

L'accès à la zone a été aménagé.

On constate que le tube de l'alimentation du bassin tranquillisateur est encombré.

Nous tenons à remercier le responsable de l'entreprise BTP qui a eu la gentillesse de nous envoyer ces photos.

Vous pouvez consulté le compte administratif 2022 en utilisant l'onglet Délibération & Budget 2023

Le 11 février 2023 :

Le mandat de paiement de l'acompte d'un montant de 20890 euros a été transmis au centre de gestion du Plan du Var.

Les travaux de la remise en état de la prise d'eau commencent le samedi 11 février pour une durée d'un mois.

Le document "Restes à réaliser" a été constitué pour permettre le paiement de l'acompte.

Pour mémoire, les travaux ont été approuvés par les propriétaires en 2021 et 2022, cependant , l'obtention des autorisations (DDTM; ..) a été retardée l'exécution du marché adapté de la remise en état de la prise, endommagée par la tempête ALEX.

Le rôle des eaux 2023 a été vérifié par les membres du bureau.

La nouvelle tarification approuvée en AG de 2022 sera appliquée, à savoir, une augmentation de 4%.

Il a noté qu'aucune augmentation n'a été effectuée depuis plus de 5 ans.

Le 04 février 2023 :

Le contrat d'une avance sur subvention auprès du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sera signé par le Président de l'ASA.

Le capital est 46300 euros , le montant des intérêts est 405.13 / trimestre

Le remboursement sera effectué dès que le Département des Alpes Maritimes versera la subvention à l'ASA.

Le mandat de paiement de l'acompte d'un montant de 22890 a été constitué.

Cela correspond aux travaux de la remise en état de la prise d'eau que l'entreprise BTP débute en février 2023.

Le 26 janvier 2023 :

Bonne nouvelle :

Les travaux concernant la remise en état de la prise d'eau débuteront début février.

L'ASA a accepté une offre financière du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.

Il s'agit d'une avance sur subvention.

Cette opération est nécessaire pour payer la totalité de la facture de l'entreprise d'un montant de 76300 euros.

En effet, le versement de la subvention du Département des Alpes Maritimes ne peut pas être effectué sans le paiement total de la dite facture.

Le 07 janvier 2023 :

Les années passent, un petit rappel s'impose.

Durant la pandémie COVID, notre association, l’ASA du Canal du Véséou Supérieur a réalisé des travaux au minima
et pour compléter cette situation inédite, la tempête ALEX a détérioré la prise d’eau et les vannes de captage, situées au lieudit Le Cougnas, commune de Belvédère.

L'ASA a été contrainte de faire appel au Département des Alpes Maritimes pour pouvoir régler le coût de sa remise en état.

Une subvention de 80% de la dépense H.T lui a été accordée par monsieur le président , monsieur Charles Ange GINESY.

Monsieur CIOTTI Eric a soutenu notre dossier.

Il ne suffit pas d'une aide financière pour débloquer la mise en œuvre des travaux.

Des démarches administratives et en particulier, les demandes d’autorisation auprès de la DDTM, et des propriétaires ont été nécessaires.

Ce processus est long et exige d'y consacrer beaucoup de temps pour renseigner des formulaires et d'y adjoindre des documents argumentés.

Et maintenant, nous connaissons une augmentation des coûts en matériaux, en assurance, en prestations BTP.

L'impact de l'inflation de plus de 6 % sera difficile.

L'ASA devra régler la totalité de la facture de l’entreprise BTP pour obtenir l’aide financière du Département des Alpes Maritimes.

De ce fait, nous serons contraints de souscrire un prêt dit « avances sur subventions » auprès du Crédit Agricole pour satisfaire cette condition.

Le coût financier, en 2021 était acceptable, en 2023, le taux accordé sera , sans doute, variable, et en tenant compte des démarches à effectuer, la durée du prêt risque d’être de plus de 6 mois.

Les nouveaux échanges sur la plateforme HELIOS entre l’ASA et la Trésorerie retardent le processus des règlements des factures , en raison des 300 entités dont le Centre Comptable du Plan du Var a la gestion.

La vie d'une ASA d'un canal d'irrigation du Véséou, lieudit des trois communes du canton de Roquebillière est loin d'être simple.

Vous pouvez contribuer au maintien de ce canal en lui faisant un don.

Il vous suffit d'envoyer un chèque au service de gestion comptable du Plan du Var, Immeuble avenue Porte des alpes, 180 avenue porte des alpes Plan du Var, 06670 Levens en précisant le nom du bénéficiaire ASA du Canal du Véséou.

Nous tenons à vous en remercier.

Fait le 02 décembre 2023

Le Canal du Véséou Supérieur des Alpes Maritimes (FRANCE)

Le Canal du Véséou Supérieur
des Alpes Maritimes
(FRANCE)